第1篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士:本篇共計(jì)2856個(gè)字,預(yù)計(jì)看完需要8分鐘,共有282位用戶收藏,16人推薦!
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方委托乙方進(jìn)行裝修裝飾。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:__ __
2、工程概況: 等
裝飾面積_364_平方米。
3、施工內(nèi)容:拆除、清運(yùn)、裝飾改造等項(xiàng)目。
4、委托方式:_包工包料 。
5、工程開工日期:_20xx_年_12_月_2日
6、工程竣工日期:20xx年12月28日
7、工程總天數(shù):27天
第二條:工程價(jià)款(人民幣:元)
工程價(jià)款(金額大寫)_ _元。(以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn))
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn), 合格 。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,乙方應(yīng)按照甲方的要求完成,甲方應(yīng)支付因此增加的費(fèi)用。
4、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù),但乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出專業(yè)的合理意見,如甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備有明顯的質(zhì)量問題,
乙方?jīng)]有提出異議的,乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)因此造成的損失承擔(dān)_1__%的賠償責(zé)任;施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
6、施工中,甲方有權(quán)隨時(shí)對(duì)乙方的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方有權(quán)要求乙方返工重做,檢查和返工費(fèi)由乙方承擔(dān),工期不變。甲方對(duì)乙方的施工提出修改建議,乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求辦理。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定、甲方要求進(jìn)行材料采購(gòu)。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,保管費(fèi)甲方承擔(dān)。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付工程價(jià)款的_20_%作為預(yù)付款;當(dāng)項(xiàng)目完成一半時(shí),甲方即支付工程價(jià)款的_50_%;項(xiàng)目完工后,甲方即支付工程價(jià)款的_15_%。甲方工程竣工驗(yàn)收合格并且乙方向甲方交付全部工程后,甲方支付至工程總價(jià)款的_95_%。余款作為工程質(zhì)量保證金,質(zhì)保期滿后,甲方一次性付清。質(zhì)保期為壹年,自甲方工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
2、付款要求 按合同要求支付
3、付款時(shí)間 按合同約定時(shí)間
4、甲方工程竣工驗(yàn)收合格,乙方立即向甲方辦理移交竣工資料手續(xù)。雙方?jīng)Q算后,甲方除質(zhì)保金外,付清其他工程價(jià)款,乙方應(yīng)按甲方要求及時(shí)開具合法的統(tǒng)一發(fā)票。工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),要簽訂變更洽商單,待項(xiàng)目完工時(shí)一并結(jié)算。
第六條:工程工期
1、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
2、由于工期緊,甲方應(yīng)給乙方適當(dāng)?shù)内s工措施費(fèi)。
第七條:工程驗(yàn)收
1、工程質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后三日內(nèi),乙方應(yīng)書面通知并組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,乙方向甲方移交全部工程,雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。
2、乙方書面通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
第八條:其他事項(xiàng)
1、甲方
1.1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
1.2、二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
1.3、如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)事先取得相鄰方及物業(yè)管理部門的同意。
2、乙方
2.1、應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu),也須有上級(jí)公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必須有法人代表的委托證書。
2.2、指派(姓名)_全冏_為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2.3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
2.4、嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
2.5、在施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為 12個(gè)月。
2.6、乙方負(fù)責(zé)乙方工人的文明安全施工,如乙方工人發(fā)生事故造成任何人身損害或財(cái)產(chǎn)損失的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,如因此給甲方造成損失的,乙方應(yīng)予以賠償。
2.7、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自將工程轉(zhuǎn)包或分包。
第九條:違約責(zé)任
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的1%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
2、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)在逾期_7_日后停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的 1 %支付給乙方。
4、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工程價(jià)款的 1 %作為違約金支付給甲方。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以工程價(jià)款的 1%作為誤工費(fèi)支付給乙方。
5、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),工期順延。
6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需甲方簽證,工期順延,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
7、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改乙方施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第十條:爭(zhēng)議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向 工程所在地 行業(yè)協(xié)會(huì)投訴。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以選擇一下第 10.2.2 種方式解決:
10.2.1 按照本合同約定向 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
10.2.2 向工程所在地法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方蓋章簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的 1 %交付違約金,并辦理解除合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1、本合同和合同附件自雙方蓋章,簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式 四 份,甲方 二 份,乙方 二 份。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人: 日期: 日期:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號(hào): 帳號(hào):
第2篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士:本篇共計(jì)1374個(gè)字,預(yù)計(jì)看完需要4分鐘,共有220位用戶收藏,11人推薦!
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):__________
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):__________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程地點(diǎn):__________
2、住房結(jié)構(gòu):________________房型 ______房 ______廳 ______套,施工面積 ______平方米。
3、裝飾施工內(nèi)容:__________詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
4、承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期:________________自________年______________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1、工程總價(jià)款:__________¥_________元,大寫(人民幣):__________________________詳見本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。
2、工程款付款方式按下列方式支付:__________
第一次,對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。支付10000元訂金,第二次付款時(shí)扣除
第二次,合同簽定后開工前支付工程總造價(jià)50%,合計(jì)_________元
第三次,施工過程中______工期進(jìn)度過半______支付工程總造價(jià)40%,合計(jì)_________元
第四次______竣工驗(yàn)收當(dāng)天______支付工程總造價(jià)10%______合計(jì)_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程由________方設(shè)計(jì)施工方案。
2、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,雙方同意后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工、由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5、工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
6、工程竣工:__________乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)和賠償屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、違約責(zé)任
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的______________%向甲方支付違約金。
六、糾紛處理方式
雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交人民法院訴訟。
七、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。
本合同一式______份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):__________
電話:__________
乙方(簽章):__________
電話:__________
簽訂地點(diǎn):__________
簽訂日期:________________年______月______日
第3篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士:本篇共計(jì)947個(gè)字,預(yù)計(jì)看完需要3分鐘,共有224位用戶收藏,19人推薦!
民事起訴狀
原告:陜西某裝飾工程有限公司。
地址:陜西省*市*路*大廈*座*室。
法定代表人:趙某某,職務(wù):總經(jīng)理。
聯(lián)系電話:18**********.
第一被告:西安某二手車經(jīng)銷有限公司。
地址:西安市*區(qū)*寨*莊*區(qū)*號(hào)。
法定代表人:宋某,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理
聯(lián)系電話:02*-********,18*********。
第二被告:宋某,男,漢族,19**年*月*日出生,住西安市*區(qū)*小區(qū)*號(hào)樓*層*室,身份證號(hào):61****************。
聯(lián)系電話:13*********,13*********。
訴訟請(qǐng)求:
1、請(qǐng)求判令兩被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元(暫計(jì)至2015年7月2日);
2、本案訴訟費(fèi)用由兩被告全部承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
第二被告系第一被告股東兼法定代表人,2014年6月8日,因第一被告尚在設(shè)立之中,故第二被告與原告簽訂了一份《工程裝修承包合同》,合同中約定,原告承包*寨工業(yè)園車行即第一被告營(yíng)業(yè)場(chǎng)所裝修工程。依據(jù)當(dāng)時(shí)的工程設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算的預(yù)算價(jià)為1246781元,經(jīng)優(yōu)惠后的合同造價(jià)為120萬元,如被告要求增加或減少工程項(xiàng)目,工程總造價(jià)相應(yīng)增減;工人及材料進(jìn)場(chǎng)一周內(nèi),被告支付合同總造價(jià)40%,工期過半,再支付合同總造價(jià)40%,工程完工7日內(nèi),付足到工程總造價(jià)的97%。若出現(xiàn)被告不能按期付工程進(jìn)度款,供材料未按時(shí)到位或提出設(shè)計(jì)圖紙修改等情形之一,工期相應(yīng)順延。合同簽訂后,原告按照約定于2014年6月9日正式進(jìn)場(chǎng)施工,施工過程中,被告就工程設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行了多次變更,工程于2014年8月20日竣工,第一被告也于2014年8月26日投入營(yíng)業(yè)使用。該工程合同預(yù)算價(jià)為120萬元,增項(xiàng)部分造價(jià)為1135172.7元,減項(xiàng)部分價(jià)值為106236元,工程決算總價(jià)為2228936.7元。2014年6月14日至2014年8月20日,第一被告股東惠某某、方某某累計(jì)向原告支付工程進(jìn)度款90萬元,合同期間被告并未按約定支付進(jìn)度款,目前仍欠原告工程款1328936.7元。2014年10月,原告向被告直接送達(dá)了決算書,被告并未提出異議,原告于2015年6月5日再次向被告郵寄送達(dá)了工程總價(jià)決算書。原告多次找兩被告要求支付工程款,但兩被告均置之不理,不予支付。
基于以上事實(shí),原告認(rèn)為,在第一被告設(shè)立期間,第二被告與原告為建設(shè)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所而簽訂的《工程裝修承包合同》是雙方真實(shí)意思表示,該合同合法有效。被告拒不履行付款義務(wù)的行為,屬于嚴(yán)重違約。為維護(hù)原告的合法權(quán)益,依照相關(guān)法律之規(guī)定,依法提起訴訟,請(qǐng)求人民法院判如所述。
此致
西安市*區(qū)人民法院
具狀人:陜西某裝飾工程有限公司
年月日
第4篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士:本篇共計(jì)5741個(gè)字,預(yù)計(jì)看完需要15分鐘,共有255位用戶收藏,10人推薦!
裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
按照《中華人民共和國(guó)合同法》、建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和《深圳市家庭居室裝修管理規(guī)定》,結(jié)合本工程實(shí)際情況,遵守平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
1、
1、工程概況
1. 1. 1 工程名稱:
1. 1. 3 承包內(nèi)容:本合同附件《工程預(yù)算書》或《工程項(xiàng)目一覽表》列出的項(xiàng)目以及以下內(nèi)容:
1. 1. 4 承包方式:
□包工包料; □包工部分包料; □包工不包料
1. 1. 5 工期:
開工日期:2xx年月日
竣工日期:2xx年月日
總?cè)諝v天數(shù):天
1. 1. 6 工程質(zhì)量:
1. 1. 7 合同價(jià)款(人民幣大寫):
¥ (含稅)
2、
2、 雙方工作
2.1 甲方工作
2.1.1 甲方于開工前天,應(yīng)向乙方提供已經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙?zhí)祝ɑ蜃鞣ㄕf明份),并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
2.1.3 清除影響施工的障礙物,對(duì)只能部分清空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。
2.1.4提供原始水電線路圖紙及裝飾裝修地點(diǎn)鑰匙。
2.1.5指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.1.6 委托為工程監(jiān)理,監(jiān)理工程師姓名:。甲方應(yīng)在開工前將監(jiān)理工程師的職責(zé)、監(jiān)理范圍以書面形式通知乙方。
2.1.7 如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。甲方未辦理裝修的任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2.1.8 負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹古木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.1.9 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.1.10 知會(huì)鄰里在施工期間產(chǎn)生的灰塵和噪音可能對(duì)其生活和工作環(huán)境造成的影響,協(xié)調(diào)關(guān)系獲得理解并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2.1.11 煤氣改造、有線寬頻網(wǎng)絡(luò)等工作須由甲方與有關(guān)部門配合施工。
2.2乙方工作
2.2.1 由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的工程,乙方提供主要部分的設(shè)計(jì)效果圖、平面布置圖、水電改造圖、天花布置圖、地面鋪設(shè)圖及其他施工圖紙。并組織施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底。由甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的工程,參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底。
2.2.2 擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
2.2.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全和環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。
2.2.4 指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)履行合同,組織施工,按期保質(zhì)保量完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2.2.5 甲方直接發(fā)包的工程,乙方有義務(wù)配合其他施工方施工,以保證工程質(zhì)量及工程的順利完成。
2.2.6 乙方有義務(wù)事先告知甲方未知的與本工程質(zhì)量相關(guān)的事項(xiàng),如乙方知道或根據(jù)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)該知道的有關(guān)質(zhì)量問題而未告知甲方,則造成的損失由乙方承擔(dān)。
2.2.7 依據(jù)《深圳市家庭居室裝修管理規(guī)定》第十四條規(guī)定,乙方應(yīng)辦理交納施工入場(chǎng)裝修押金。
2.2.8 遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線等不受破壞,做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾的清運(yùn)工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
2.2.9 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
2.2.10 乙方在施工中應(yīng)妥善保管甲方堆放在現(xiàn)場(chǎng)的家私、陳設(shè)以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
2.2.11 乙方未按照工程施工規(guī)范及環(huán)保要求裝修造成的環(huán)境污染,乙方有治理的責(zé)任。
2.2.12 參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3、
3、工期
3.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。每提前一天,甲方支付乙方元。
3.2 甲方未按約定提供圖紙及開工條件而影響工期的,工期相應(yīng)順延。
3.3 由于甲方變更設(shè)計(jì)或增加工程量,以及提出增加設(shè)計(jì)范圍以外的工程項(xiàng)目,造成工期延誤,甲方承擔(dān)責(zé)任,工期相應(yīng)順延。
3.4 甲方不按時(shí)提供材料或中間工程驗(yàn)收不及時(shí)造成停工和誤工,工期相應(yīng)順延。
3.5 甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師指令有誤或不及時(shí),延誤工期,工期相應(yīng)順延。
3.6 甲方未按合同約定支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款,影響施工正常進(jìn)行,工期相應(yīng)順延。
3.7 因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
3.8 由于工程質(zhì)量原因返工、乙方承擔(dān)責(zé)任,且工期不順延
3.9 乙方預(yù)算少算、漏算所產(chǎn)生的增加項(xiàng)目,導(dǎo)致工期延誤由乙方負(fù)責(zé),工期不順延。
3.10 非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
4、
4、工程質(zhì)量檢查及驗(yàn)收
4. 4. 1 工程質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù):
(1)施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更;
(2)《建設(shè)裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(gb50210-xx);
(3)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-xx);
(4)《深圳市家庭裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》;
4. 4. 2 過程驗(yàn)收項(xiàng)目:基礎(chǔ)改造工程、水電線路改造工程(封閉前)、防水工程(鋪設(shè)瓷片前)、吊頂工程(涂料前)、門窗工程(油漆前)、細(xì)木工程(油漆前);
⒋ 3 甲乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。當(dāng)工程具備覆蓋、遮蓋條件或達(dá)到中間驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復(fù)工作),乙方自檢,并于48小時(shí)前通知甲方參加,驗(yàn)收合格;甲方或甲方代表在驗(yàn)收記錄上簽字后,方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工;工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,甲方或甲方代表不在驗(yàn)收記錄上簽字,可視為甲方已經(jīng)批準(zhǔn),乙方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工;甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,可視為甲方已經(jīng)批準(zhǔn)。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經(jīng)濟(jì)支出,由甲方承擔(dān)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn);若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成的停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),且工期不順延。
4. 4. 4 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。由于乙方施工質(zhì)量問題造成材料、設(shè)備的損壞,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4. 4. 5 施工中甲方直接發(fā)包的工程完工時(shí),必須由甲、乙方及包方直接發(fā)包的施工方三方及時(shí)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。若質(zhì)量不合格,責(zé)任由直接發(fā)包的施工方承擔(dān)。
4. 4. 6 甲方直接發(fā)包的工程遇交叉作業(yè)時(shí),甲方和乙方直接發(fā)包的施工方應(yīng)對(duì)各自的工程質(zhì)量負(fù)責(zé),若發(fā)生質(zhì)量問題,由責(zé)任方承擔(dān)。
4. 4. 7 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。
4.8 工程竣工后,甲方未經(jīng)驗(yàn)收擅自使用,視為甲方驗(yàn)收合格。
4.9 驗(yàn)收合格項(xiàng)目,雙方簽字確認(rèn);不合格項(xiàng)目限期整改,另行驗(yàn)收,直至合格為止。
5、材料設(shè)備的供應(yīng)
5. 5. 1 甲方按雙方約定的《甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表》(見附表)供應(yīng)材料設(shè)備,若甲方提供的材料與《甲方提供材料設(shè)備一覽表》不符時(shí),由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。
5.2 甲乙雙方應(yīng)對(duì)各自負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料設(shè)備,提供產(chǎn)品合格證明;若材料設(shè)備不符合質(zhì)量要求,各自承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用。
5.3 由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對(duì)工程造成的損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5.4 甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價(jià)款的%保管費(fèi)。由乙方保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5.5 甲方供應(yīng)的材料由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由甲方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。
⒌ 6凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成質(zhì)量問題及由此發(fā)生的損失由乙方承擔(dān)。
⒌ 7 乙方采購(gòu)材料如不符合質(zhì)量要求,致使室內(nèi)甲醛等有害物質(zhì)濃度含量超標(biāo),造成環(huán)境污染,由乙方承擔(dān)責(zé)任并賠償其損失。甲方供應(yīng)的材料如不符合質(zhì)量要求,致使室內(nèi)甲醇等有害物質(zhì)濃度含量超標(biāo),造成環(huán)境污染,由甲方承擔(dān)其責(zé)任。
5.8 5.8 甲方供應(yīng)材料,乙方有義務(wù)事先告知甲方準(zhǔn)確的材料用量及符合施工條件的材料
否則造成的損失由乙方承擔(dān)。若甲方不予采納而造成工程質(zhì)量問題及材料的浪費(fèi),由甲方負(fù)責(zé)。
6、工程變更
6.1 甲方變更設(shè)計(jì),應(yīng)在該項(xiàng)目工程施工前7天向乙方發(fā)出書面通知。
6.2 所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減,甲方必須辦理簽字確認(rèn)手續(xù),否則乙方有
權(quán)拒絕變更。
6.3 因甲方設(shè)計(jì)變更,造成乙方返工需要的全部追加合同價(jià)款和相應(yīng)損失均由甲
方承擔(dān),并相應(yīng)順延工期。
6.4由于設(shè)計(jì)變更,造成乙方已購(gòu)材料積壓,應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)處理,并承擔(dān)全部處理費(fèi)用。
6.5 乙方按變更通知進(jìn)行變更,并于3天內(nèi),提出變更價(jià)款報(bào)告的完整資料。甲方收到變更價(jià)款報(bào)告后3天內(nèi)予以簽認(rèn),或提出異議。如甲方無正當(dāng)理由不簽認(rèn),變更價(jià)款報(bào)告自送達(dá)之日3天后自行生效。
6.6 乙方接到變更通知后,可按下列方法提出變更價(jià)格,送甲方或甲方代表批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款:
⑴ 合同附件工程預(yù)算書中已有適用于變更工程的價(jià)格,按合同附件已有的價(jià)格變更合同價(jià)款;
⑵ 合同附件工程中預(yù)算書中只有類似于變更工程的價(jià)格,可以此作為基礎(chǔ)確定變更價(jià)格,變更合同價(jià)款。
⑶ 合同附件預(yù)算書中沒有適用和類似變更工程的價(jià)格,甲乙雙方協(xié)商,確定變更價(jià)格。
6.7 乙方根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況提出合理建議涉及到變更設(shè)計(jì)和對(duì)原定材料的更換,以及增加工程量,必須經(jīng)甲方或甲方代表批準(zhǔn),并簽字確認(rèn)。未經(jīng)甲方批準(zhǔn)簽字,乙方擅自變更設(shè)計(jì)或?qū)υú牧细鼡Q,甲方有權(quán)不認(rèn)可,發(fā)生的全部費(fèi)用由乙方承擔(dān),且工期不順延。
6.8 對(duì)于甲方提出的不可行的設(shè)計(jì)變更,乙方有義務(wù)事先告知甲方將由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及后果,否則造成的損失由乙方承擔(dān)。若甲方強(qiáng)行進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,從而造成工程質(zhì)量問題,由甲方承擔(dān)。
6.9 甲方不得隨意取消合同承包內(nèi)容的施工項(xiàng)目,若取消的施工項(xiàng)目造價(jià)超過合同預(yù)算總價(jià)的25%時(shí),需征得乙方同意,并向乙方支付取消該項(xiàng)目的預(yù)期利潤(rùn),本工程預(yù)測(cè)利潤(rùn)率為 %
7、工程價(jià)款及結(jié)算
7.1 雙方商定本合同價(jià)款采用第 種:
⑴ 固定價(jià)格,即價(jià)格一次包死,結(jié)算時(shí)不做任何調(diào)整;
⑵ 固定價(jià)格加 %包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算,包干風(fēng)險(xiǎn)包括
⑶ 實(shí)際價(jià)格:竣工結(jié)算時(shí),合同內(nèi)項(xiàng)目按照已簽訂合同的預(yù)算單價(jià)計(jì)算;變更及增加項(xiàng)目的單價(jià),按6 .6條款的約定辦理,工程量按實(shí)結(jié)算。
7.2雙方按國(guó)家和本市有關(guān)主管部門現(xiàn)行規(guī)定,在合同生效后,甲方按下表約定分( )次向乙方支付工程款,尾款一次結(jié)清。
撥付工程式款時(shí)間
(工程進(jìn)度)
占合同價(jià)款比例
(%)
金 額
(萬元)
備 注
7.3工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在7天內(nèi),結(jié)清尾款。
7.4 設(shè)計(jì)變更增加價(jià)款在工程款同期結(jié)算款中支付。
7.5 結(jié)清尾款后,乙方按工程結(jié)算款額開具發(fā)票。
8、索賠
8.1甲方因未按合同約定提供施工所需條件、支付工程款、順延工期或其他非乙方原因造成乙方經(jīng)濟(jì)損失,乙方可依照合同有關(guān)條款進(jìn)行索賠。
8.2 乙方未按合同約定交付裝飾產(chǎn)品或未全面履行合同約定的全部義務(wù)而造成甲方經(jīng)濟(jì)損失,甲方可依照合同有關(guān)條款進(jìn)行索賠。
8.3 索賠程序
⑴ 索賠事件發(fā)生7天內(nèi),索賠方向被索賠方發(fā)出索賠的通知書;
⑵ 索賠方在發(fā)出索賠意向后7天內(nèi),向被索賠方提交全部和詳細(xì)的索賠資料;
⑶ 被索賠方在接到索賠資料后7天內(nèi)給予書面答復(fù)或要求索賠方進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由和證據(jù)。被索賠方在7天內(nèi)未作答復(fù),則視為該項(xiàng)索賠已被認(rèn)可。
9、安全生產(chǎn)和防火
⒐ 1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
⒐ 2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工程安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
⒐ 3由于甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,乙方有權(quán)拒絕施工。若甲方強(qiáng)制要求乙方施工,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
⒐ 4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程和消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
10、違約責(zé)任
10.1 甲方或乙方未按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項(xiàng)義務(wù)致使合同無法履行,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括支付違約金,賠償因其違約給對(duì)方造成的損失。
10.2 由于甲方原因?qū)е轮型就9?,甲方?yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付工程款,每拖延一天,按應(yīng)付款額的 %支付滯納金。
10.3 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。
10.4 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
1、保修
11.3 施工質(zhì)量問題和乙方提供材料原因造成的損壞,由乙方保修。
11.4 由于甲方提供的材料質(zhì)量問題、人為造成的損壞和不可避免的因素造成的損壞不在保修范圍內(nèi)。
11.5 在保修期內(nèi),乙方工程質(zhì)量原因造成的其他財(cái)產(chǎn)損失,由乙方按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格全額賠償。
2、爭(zhēng)議
12.1 本合同履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決。
12.2 協(xié)商不成可通過 進(jìn)行調(diào)解;
12.3 當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成時(shí),雙方可選擇下列任何一種方式解決:
□ 向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
□ 向深圳市(區(qū))人民法院起訴。
3、合同解除和終止
13.1 有下列情形之一的,可以解除合同:
⑴ 甲乙雙方協(xié)商一致;
⑵ 因不可抗力致使合同無法履行;
⑶ 因一方違約致使合同無法履行;
13. 2 甲乙方履行完本合同全部義務(wù),工程已辦理交付手續(xù),工程竣工結(jié)算價(jià)款支付完畢,本合同即告終止(但本合同保修及爭(zhēng)議解決條款除外)。
4、附則
14.1 本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本 份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí) 份。均具同等法律效力。
14. 2 附件
⑴ 施工圖紙或作法說明
⑵ 工程項(xiàng)目一覽表
⑶ 工程項(xiàng)目預(yù)算書
⑷ 甲方供應(yīng)材料設(shè)備清單
5、補(bǔ)充條款
發(fā) 包 人: 承 包 人 :
發(fā)包人代表: 承包人代表:
地 址: 地 址 :
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編 :
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
帳 號(hào) : 帳 號(hào) :
年 月 日 年 月 日
附件
(4)
工程甲方供應(yīng)材料設(shè)備清單
序 號(hào)
材料或設(shè)備
名 稱
規(guī) 格
型 號(hào)
單 位
數(shù) 量
數(shù)
量
單 價(jià)
供 應(yīng)
時(shí) 間
送 達(dá)
地 點(diǎn)
備 注
第5篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士:本篇共計(jì)1591個(gè)字,預(yù)計(jì)看完需要4分鐘,共有128位用戶收藏,24人推薦!
甲方(物業(yè)管理單位):_________聯(lián)系電話:_________
乙方(裝修人):_________聯(lián)系電話:_________
丙方(裝修施工單位):_________聯(lián)系電話:_________
為了規(guī)范小區(qū)住宅室內(nèi)裝飾裝修(以下簡(jiǎn)稱裝修)活動(dòng)及管理行為,維護(hù)小區(qū)正常秩序和公共利益,根據(jù)國(guó)家《物業(yè)管理?xiàng)l例》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》等相關(guān)法規(guī),對(duì)本小區(qū)_________棟_________房裝修管理服務(wù)事宜,達(dá)成本協(xié)議。
一、裝修項(xiàng)目或方案(可加附頁)
二、裝修期限
裝修期限為________年____月____日至________年____月____日。如超期裝修,乙方應(yīng)與甲方續(xù)簽住宅室內(nèi)裝飾裝修管理協(xié)議。
三、裝修禁止行為
1、破壞或擅自改動(dòng)建筑主體和承重結(jié)構(gòu);
2、擅自增加樓面荷載;
3、在承重墻上穿洞或擴(kuò)大承重墻上原有的門窗尺寸,拆除連接陽臺(tái)的墻體;
4、將廳、房、陽臺(tái)改為衛(wèi)生間、廚房間,將雨水管用于排放生活污水;
5、破壞衛(wèi)生間、廚房的地面防水層;
6、違法搭建建筑物、構(gòu)筑物;
7、破壞或擅自改變住宅外觀,擅自在非承重墻上開門窗;
8、擅自改動(dòng)、接駁燃?xì)夤艿涝O(shè)施和公共管線;
9、占用、損壞或者擅自變動(dòng)物業(yè)共有部位、共有設(shè)施設(shè)備;
10、其他影響建筑結(jié)構(gòu)和使用安全的行為。
四、裝修管理規(guī)定
1、裝修施工人員進(jìn)入小區(qū)需佩帶《裝修出入證》,并接受甲方人員的查驗(yàn)。乙方向甲方申領(lǐng)裝修施工人員《裝修出入證》_________個(gè),交納押金_________元/個(gè)共_________元。
2、裝修施工人員一般不允許在裝修住宅室內(nèi)內(nèi)住宿,如需留人看守施工現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)向甲方申報(bào)登記。
3、裝修施工作業(yè)應(yīng)當(dāng)遵守消防規(guī)定,作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)至少配備2個(gè)滅火器。
4、施工時(shí)間為每天8:00-12:00、14:00-18:00,其余時(shí)段禁止施工。
5、裝修施工期間,丙方須對(duì)各種管道口采取保護(hù)措施,避免雜物進(jìn)入管道造成堵塞。
6、甲方在履行管理職責(zé)時(shí)有權(quán)采取下列措施,乙方及丙方不得拒絕或阻礙:
(1)要求乙方或丙方提供有關(guān)資料;
(2)進(jìn)入裝修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查;
(3)制止違規(guī)裝修行為,要求停工或整改;
(4)向政府有關(guān)部門報(bào)告;
(5)采取_________措施;
五、室外設(shè)施及防盜門窗的安裝規(guī)定
1、室外各種設(shè)施如空調(diào)、太陽能熱水器等,應(yīng)當(dāng)安裝在建筑設(shè)計(jì)預(yù)定的位置,尺寸不得超出設(shè)計(jì)要求。如原設(shè)計(jì)未預(yù)定位置,則按照甲方指定的統(tǒng)一位置進(jìn)行規(guī)范合理安裝??照{(diào)機(jī)冷凝水應(yīng)當(dāng)接入管道內(nèi),不得滴漏。
2、室外防盜門窗應(yīng)按規(guī)定安裝,不得違反有關(guān)法規(guī)。
六、裝修材料與裝修垃圾的存放、清運(yùn)與處置
1、裝修材料應(yīng)存放于裝修住宅室內(nèi)內(nèi),不得堆放在公共部位或公共場(chǎng)所,因裝卸需要暫時(shí)堆放的應(yīng)盡快清理;不及時(shí)清理的,經(jīng)甲方通知后,乙方或丙方仍未做出適當(dāng)安排的,甲方有權(quán)進(jìn)行處置,處置費(fèi)用可從乙方的裝修保證金中扣除。
2、裝修垃圾清運(yùn)采用下列第_________種方式:
(1)自行清運(yùn)。乙方或丙方必須于每天18:00前清運(yùn)堆放在指定地點(diǎn)的裝修垃圾;未按時(shí)進(jìn)行清運(yùn)的,甲方將代其進(jìn)行清運(yùn),清運(yùn)費(fèi)用按_________元/車(不足一車按一車計(jì))從裝修保證金中扣除。
(2)委托甲方清運(yùn)。乙方或丙方應(yīng)在需清運(yùn)垃圾前一天通知甲方,并將裝修垃圾用包裝物裝載或捆扎后放在指定地點(diǎn);乙方或丙方須向甲方繳交裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)_________元/車,不足1車按1車計(jì)。
七、裝修保證金及管理服務(wù)費(fèi)用
1、本協(xié)議一經(jīng)簽訂,乙方即按下列標(biāo)準(zhǔn)向甲方交納裝修保證金:
【】住宅物業(yè)每戶_________元;
【】非住宅物業(yè)每戶_________元。
2、裝修工程完畢后,經(jīng)甲方檢查確認(rèn)無違章裝修、無損害公共利益及其他業(yè)主利益行為的,甲方在驗(yàn)收后_________天(不得超過30天)內(nèi)將裝修保證金退還乙方。
3、乙方按約定向甲方支付裝修服務(wù)費(fèi)_________元。
八、其他約定
1、因裝修造成共用部位、共用設(shè)施設(shè)備損壞、共用管道堵塞、滲漏等,乙方應(yīng)當(dāng)立即組織修復(fù);造成經(jīng)濟(jì)損失的,乙方應(yīng)與受損人協(xié)商進(jìn)行合理賠償。協(xié)商不成的,可申請(qǐng)仲裁或者提起訴訟。屬于丙方責(zé)任的,乙方可向丙方追償。
甲方(蓋章):_________乙方:_________
負(fù)責(zé)人(簽名):_________裝修人(簽名):_________
________年____月____日________年____月____日
丙方(蓋章):_________
負(fù)責(zé)人(簽名):_________
________年____月____日
第6篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士:本篇共計(jì)2134個(gè)字,預(yù)計(jì)看完需要6分鐘,共有137位用戶收藏,25人推薦!
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同
(2003版)
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
合 同 編 號(hào):
北京市工商行政管理局監(jiān)制
二00四年三月修訂
使 用 說 明
1、本市行政區(qū)域內(nèi)的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時(shí)止。
2、工程承包方(乙方),應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,和建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書。
3、甲、乙雙方當(dāng)事人直接簽訂此合同的,應(yīng)當(dāng)一式兩份,合同雙方各執(zhí)一份;凡在本市各市場(chǎng)內(nèi)簽訂此合同的,應(yīng)當(dāng)一式三份(甲、乙雙方及市場(chǎng)主辦單位各執(zhí)一份)。
4、開工:雙方通過設(shè)計(jì)方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)開始運(yùn)作視為開工。
5、竣工:合同約定的工程內(nèi)容(含室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè))全部完成,經(jīng)承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗(yàn)收合格視為竣工。
6、驗(yàn)收合格:承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗(yàn)收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗(yàn)收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的,均視為驗(yàn)收合格。
7、工期順延:是指非因乙方的責(zé)任導(dǎo)致工程進(jìn)度受到影響后,工程期限予以相應(yīng)延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
粘貼印花稅票處
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
委托代理人(姓名): 民族:
住所: 身份證號(hào):
聯(lián)系電話: 手機(jī)號(hào):
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):
住所:
法定代表人: 聯(lián)系電話:
委托代理人: 聯(lián)系電話:
建筑資質(zhì)等級(jí)證書號(hào):
本工程設(shè)計(jì)人: 聯(lián)系電話:
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程地點(diǎn):
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶型:
1. 4工程內(nèi)容及做法(見報(bào)價(jià)單和圖紙);
1.5工程承包,采取下列第 種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6工程期限 日(以實(shí)際工作日計(jì)算);
開工日期 年 月 日;
竣工日期 年 月 日。
1. 7工程款和報(bào)價(jià)單
(1)工程款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)
金額大寫:
(2) 報(bào)價(jià)單應(yīng)當(dāng)以《北京市家庭裝飾工程參考價(jià)格》為參考依據(jù),根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3) 報(bào)價(jià)單應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制安工藝配套編制共同作為確定工程價(jià)款的根據(jù)。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條 施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書
3.1施工圖紙采取下列第 種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計(jì)的,需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)的,乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
3.2雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-2001)的要求。
3.3雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書予以簽收確認(rèn)。
3.4雙方不得將對(duì)方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的項(xiàng)目。
第四條 甲方工作
4.1開工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費(fèi)用。
4.4遵守物業(yè)管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制定。
4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
4.6不得有下列行為:
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺(tái)門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(5)強(qiáng)令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4.7凡必須涉及4.6款所列內(nèi)容的,甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請(qǐng),由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位對(duì)改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準(zhǔn)。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4.9參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
第五條 乙方工作
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定:
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動(dòng)。
(3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。
(4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護(hù)。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
5.3 通過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計(jì)算書、參考價(jià)格等書面資料的查閱條件。
第7篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士:本篇共計(jì)943個(gè)字,預(yù)計(jì)看完需要3分鐘,共有139位用戶收藏,10人推薦!
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《經(jīng)濟(jì)合同法》及國(guó)家建設(shè)部、省市建委對(duì)建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建筑面積 平方米。
二、工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價(jià)
工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);
工程造價(jià)為:¥ 元。(以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn),工程量竣工后以審計(jì)為準(zhǔn))
四、工程期限
工程開工日期:
工程竣工日期:
五、質(zhì)量要求
按國(guó)家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)jgj73—91《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
2、工程進(jìn)展一半時(shí),甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
3、工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任
1、甲方:負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對(duì)裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場(chǎng)地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及工程報(bào)價(jià)。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后,以“現(xiàn)場(chǎng)簽證形式”由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)
3、工程量發(fā)生變化時(shí),按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級(jí)主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱: 乙方單位名稱:
(蓋公章) (蓋公章)
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日
第8篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士:本篇共計(jì)4056個(gè)字,預(yù)計(jì)看完需要11分鐘,共有275位用戶收藏,19人推薦!
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn): ,住房結(jié)構(gòu): ,施工面積 平方米。
1.2 工程造價(jià):總價(jià)款: 元,大寫( 整)(詳見附表:裝修工程報(bào)價(jià)單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
1.3 本著雙方誠(chéng)信、公開原則,同時(shí)為避免欺騙、隱瞞性行為發(fā)生,乙方鄭重承諾,乙方提供的標(biāo)的物的價(jià)格為同期同質(zhì)最低價(jià)格,否則乙方自愿補(bǔ)償雙方合作總額價(jià)格差異的兩倍及甲方因此產(chǎn)生的全部損失。
1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日,竣工日期 年__月__日。
1.5 工程內(nèi)容及做法(見附件:裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
2.1 乙方應(yīng)當(dāng)持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。
2.2 乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償損失。
第三條 工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第四條 施工圖紙
4.1雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為 年___月___日,圖紙一式 份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí) 份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式 份交甲方,設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付(此費(fèi)用包含在工程價(jià)款內(nèi))。
4.2 雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書必須符合相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
4.3 雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書予以簽收確認(rèn)。4.4 施工圖紙經(jīng)雙方蓋章有效。
第五條 保密
5.1 甲、乙雙方同意對(duì)履行協(xié)議中的一切相關(guān)資料僅限于甲、乙雙方為履行本協(xié)議所使用,雙方及其雇員應(yīng)對(duì)其所知悉的雙方商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù),并承諾無論本協(xié)議因任何原因而解除,本保密義務(wù)繼續(xù)有效。
第六條 甲方權(quán)利義務(wù)
6.1 開工前 天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的物品應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù),并且雙方簽訂“物品清單”。
6.2 提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項(xiàng)。
6.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。
6.4 禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
6.5 參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收。
6.6 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用及施工期間水電費(fèi),由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料。
6.7 未經(jīng)原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案,甲方不得變動(dòng)建筑主體和承重結(jié)構(gòu)。
6.8 房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應(yīng)當(dāng)按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會(huì)或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點(diǎn)堆放。
第七條 乙方權(quán)利義務(wù)
7.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程。
7.2 采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有責(zé)任。
7.3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通。
7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運(yùn)。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品。
7.5 乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
7.6 乙方自行采購(gòu)或者向甲方推薦使用不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標(biāo)的,造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
7.7 因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。
7.8 在居民居住的地域,十二時(shí)三十分至十四時(shí)三十分、十九時(shí)至次日七時(shí)之間,乙方不得從事產(chǎn)生噪聲的房屋裝飾裝修活動(dòng)。
第八條 工程變更
8.1 為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第九條 工程承包方式
9.1 雙方商定采取下列 方式承包工程:
(1)乙方包工、包全部材料(見附件:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
第十條 材料的提供
10.1 由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
10.2 由乙方提供的材料、設(shè)備的,乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符,甲方有權(quán)選擇以下列方式之一處理,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承擔(dān):
(1)甲方同意繼續(xù)使用的,乙方免收該材料和設(shè)備的費(fèi)用;
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的,乙方應(yīng)當(dāng)更換和重做,更換后的材料和設(shè)備費(fèi)減半收取,原工期不變。
10.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購(gòu)的,在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。
10.4 乙方提供的材料和設(shè)備必須符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),包括但不限于完工后的室內(nèi)空氣質(zhì)量,輻射、照明和噪音強(qiáng)度等指標(biāo),使甲方達(dá)到安全居住、生活的目的。
10.5 乙方違反本條規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)立即更換和重做,更換后的材料和設(shè)備不再收費(fèi),原工期不變。
第十一條 工期延誤
11.1 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
11.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
11.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第十二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
12.1 工程質(zhì)量
(1)乙方必須按照設(shè)計(jì)文件和國(guó)家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工;
(2)乙方所承包的工程,必須全部達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100%;凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無償返工,達(dá)到工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到的,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
12.2 施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由雙方同意向房屋所在地的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十三條 工程驗(yàn)收
13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)材料驗(yàn)收;
(2)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
(3)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
(4)竣工驗(yàn)收。
13.2 工程質(zhì)量驗(yàn)收
(1)本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容進(jìn)行質(zhì)量檢查及驗(yàn)收為依據(jù);
(2)甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)費(fèi)用及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期也予順延;
(4)由于甲方提供的材料,設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延;
(5)乙方應(yīng)提前 天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收,各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單;
(6)若甲方接到通知后,未按時(shí)參加驗(yàn)收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)。
第十四條 保修
14.1 工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單。
14.2 工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
第十五條 工程款支付方式
15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前 日,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款 %的工程款;
(2)完成 %的工程量之日后的 日內(nèi),甲方支付總價(jià)款 %的工程款;
(3)竣工驗(yàn)收后 日內(nèi),甲方支付總價(jià)款 %的工程款;
(4)竣工驗(yàn)收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的 %的保修基金。竣工驗(yàn)收合格后 年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
15.2 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
第十六條 違約責(zé)任
16.1 合同簽訂后,合同任何一方解除合同或違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià) %的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償。
16.2 工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的,工程視為合格。
16.3 甲方未按期支付工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià) ‰的違約金。
16.4 由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
16.5 因不可抗力導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行時(shí),雙方協(xié)調(diào)一致可終止本合同。不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不可避免的情況。發(fā)生不可抗力,雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。
第十七條 附則
17.1 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
17.2 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力。經(jīng)雙方蓋章有效。
17.3 雙方在履行本合同中產(chǎn)生的糾紛,應(yīng)友好協(xié)商解決,不能協(xié)商解決的,提交房屋所在地法院裁決。
17.4 本合同除要求手寫項(xiàng)外,手工涂改,增減條款均視為無效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人: 委托代理人(簽字):
第9篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士:本篇共計(jì)2667個(gè)字,預(yù)計(jì)看完需要7分鐘,共有183位用戶收藏,25人推薦!
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項(xiàng)目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:________________
2、居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計(jì)施工面積______平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式:____________
5、工程開工日期:______年______月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫)_________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費(fèi)__________元;
3、設(shè)計(jì)費(fèi)__________元;
4、施工清運(yùn)費(fèi)__________元;
5、搬卸費(fèi)__________元;
6、管理費(fèi)__________元;
7、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方元。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條:工程驗(yàn)收
1、工程質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
第八條:其他事項(xiàng)
1、甲方責(zé)任
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
3)如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2、乙方責(zé)任
1)應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
4)嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為12個(gè)月。
第九條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條:爭(zhēng)議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時(shí),可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式份,甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方(業(yè)主):乙方:
(簽章)(簽章)
住所地址:企業(yè)地址:
郵政編碼:郵政編碼:
工作單位:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
簽約地址:簽約日期:
第10篇 裝飾裝修合同
閱讀小貼士:本篇共計(jì)1281個(gè)字,預(yù)計(jì)看完需要4分鐘,共有251位用戶收藏,19人推薦!
委托人(甲方):
住址:
設(shè)計(jì)人(乙方):
設(shè)計(jì)證書等級(jí):
住址:
甲方因____________________項(xiàng)目的裝飾裝修工程需要,特委托乙方進(jìn)行該設(shè)計(jì)工作,為明確雙方的權(quán)利義務(wù),結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本協(xié)議,供雙方遵照?qǐng)?zhí)行。
一、設(shè)計(jì)工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍:
4、承包方式:
二、工程步驟
1、設(shè)計(jì)期限:
設(shè)計(jì)期限暫定為_________天,從乙方收到甲方支付的定金后開始計(jì)算,乙方完成_____設(shè)計(jì)圖紙并交付給甲方時(shí)截止。因甲方變更設(shè)計(jì)要求或遲延答復(fù),其耽誤的時(shí)間應(yīng)從合同約定的設(shè)計(jì)期限中相應(yīng)扣除。
2、設(shè)計(jì)流程:
(1)甲、乙雙方簽訂本合同時(shí),同時(shí)支付設(shè)計(jì)款的______%,作為定金。乙方收到定金后______天內(nèi),向甲方提交裝修設(shè)計(jì)方案圖及平面功能定位圖,如乙方未提交裝修設(shè)計(jì)方案圖及平面功能定位圖,則雙倍向甲方返還定金。
(2)甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設(shè)計(jì)概念后,同時(shí)支付首期設(shè)計(jì)費(fèi)______元,乙方收到設(shè)計(jì)費(fèi)后______天內(nèi),向甲方提交較詳細(xì)裝修設(shè)計(jì)方案。
(3)甲方確認(rèn)立面方案、天花方案即支付第二期設(shè)計(jì)費(fèi)______元,乙方收到二期設(shè)計(jì)費(fèi)后______天內(nèi),向甲方提交詳細(xì)裝修施工圖及效果圖。
(4)甲方簽字確認(rèn)設(shè)計(jì)施工圖后即支付第三期設(shè)計(jì)費(fèi)______元,乙方向甲方提供_____正式設(shè)計(jì)施工圖紙。
(5)工地開工后,設(shè)計(jì)師配合施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并對(duì)業(yè)主提供材料及工程質(zhì)量咨詢服務(wù)。
三、甲方職責(zé)
1、甲方應(yīng)按合同規(guī)定及時(shí)支付設(shè)計(jì)費(fèi)。
2、甲方應(yīng)將設(shè)計(jì)要求簡(jiǎn)明扼要的告知乙方,若甲方中途需要對(duì)所提供資料作較大修改,造成乙方設(shè)計(jì)返工,除雙方需協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同(或另訂合同),重新明確有關(guān)條款外,甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付相應(yīng)的費(fèi)用。
四、乙方職責(zé)
1、乙方須按合同規(guī)定的時(shí)間提交設(shè)計(jì)圖紙。
2、乙方應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神,按照甲方的要求完成設(shè)計(jì),并不得對(duì)甲方的要求進(jìn)行較大修改,除非必要,應(yīng)與甲方協(xié)商。
3、若甲方未能按時(shí)支付設(shè)計(jì)費(fèi),乙方有權(quán)拒絕甲方提出的下一步工作要求。
五、設(shè)計(jì)費(fèi)金額與支付
1、設(shè)計(jì)費(fèi)總額:人民幣_(tái)___________元。
2、支付時(shí)間:
(1)雙方簽訂委托設(shè)計(jì)合同時(shí),甲方即應(yīng)向乙方支付定金,即人民幣_(tái)___________元;
(2)甲方支付第一期的設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣_(tái)___________元;
(3)甲方支付第二期的設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣_(tái)___________元;
(4)甲方支付第三期的設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣_(tái)___________元;
六、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決
1、甲方在乙方提供有關(guān)設(shè)計(jì)圖紙后,未在合同規(guī)定的期限內(nèi)支付設(shè)計(jì)費(fèi),或乙方無故延遲交付圖紙,均視為違反合同約定。逾期一日,處以設(shè)計(jì)費(fèi)_______%的違約金。
2、合同生效后,任何一方無故要求提前終止或解除合同的,應(yīng)支付定金的雙倍賠償給無過錯(cuò)方。
3、甲、乙雙方在合同履行過程中,產(chǎn)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方可向合同簽訂地、合同履行地法院起訴。
七、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效,自雙方義務(wù)履行完畢后終止。合同一式________份,甲乙雙方各執(zhí)________份,交給建筑單位備案________份。
2、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商達(dá)成一致的,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方:
代表人:
身份證號(hào):
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時(shí)間:________年_______月_______日
乙方:
負(fù)責(zé)人:
身份證號(hào):
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時(shí)間:________年_______月_______日